1.招标条件

本招标项目齐齐哈尔市新建氧化塘雨水泵站及附属管道改造工程项目已由齐齐哈尔市发展和改革委员会以齐发改审发【2023】52号文件批准建设，招标人为齐齐哈尔市鹤佳管网设施经营管理有限责任公司，建设资金来自政府投资，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：齐齐哈尔市新建氧化塘雨水泵站及附属管道改造工程项目；

2.2建设地点：齐齐哈尔市龙沙区；

2.3建设规模：雨水泵站位于齐富公路西侧，设计规模流量Q=18m3/S。附属雨水管道DN1600-DN3000全长3430米。雨水提升泵池及附属配套设备、变配电所及值班室、铁艺围墙，建设配套的道路、供电、自控、仪表、通讯、配套雨水管网等；

2.4计划工期：计划开工日期：2024年4月1日，计划竣工日期：2024年9月27日，总工期： 180日历天。（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）；

2.5招标范围：施工图纸及工程量清单包含的全部内容；

2.6质量要求：符合国家及省市现行工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准；

2.7安全要求：符合国家及省市现行安全生产管理相关规定；

2.8标段划分：本项目共分为  /  个标段。各投标人均可就本招标项目上述标段中的 / 个标段投标，但最多允许中标 / 个标段；

2.9最高投标限价或合同估算价：投标截止时间前15日发布。

3.投标人资格要求

    3.1本次招标要求投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，同时具备建设行业主管部门核发的市政公用工程施工总承包一级（含一级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。

3.2投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程专业一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。施工单位项目负责人及施工现场管理人员配备、使用和管理按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规〔2023〕2号）要求执行。

3.3本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效。

3.5投标人还需满足的其他条件：

投标人存在以下情形之一的拒绝参与投标：

3.5.1投标人及其法定代表人、拟派项目负责人被列入失信被执行人名单、经营异常名录、重大税收违法失信主体、拖欠农民工工资失信惩戒对象名单的，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）公布的结果为准； 投标人及其法定代表人、拟派项目负责人被建设行业主管部门列入“黑名单记录”的，以“全国建筑市场监管公共服务平台”(jzsc.mohurd.gov.cn）公布的结果为准；投标人及其法定代表人、拟派项目负责人被列入失信被执行人名单的，以“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 公布的结果为准； 投标人被工商行政管理机关列入严重违法失信企业名单的，以“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)公布的结果为准； 投标人被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公布的结果为准(提供投标截止日前上述网站查询截图，截图应体现时间）；

3.5.2 2020年1月1日至投标截止日前投标人及其法定代表人、拟派项目负责人有行贿犯罪记录的(本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录),以“中国裁判文书网” (http://wenshu.court.gov.cn/)网站公布的判决结果为准(提供投标截止日前上述网站查询截图，截图应体现时间）；

3.5.3 2020年1月1日至投标截止之日前投标人有串通投标、弄虚作假行为的。（公示期内招标人将根据实际情况通过行政处罚决定、相关官方网站、“中国裁判文书网”公布的判决载明事实对投标人承诺核实，各投标人需谨慎承诺。）