1.招标条件

本招标项目已由鸡发改投资〔2022〕17号号文件批复，项目业主为鸡西市城子河区住房和城乡建设局，资金来源为地方自筹，项目出资比例为100%，招标人为鸡西市城子河区住房和城乡建设局，招标投标行政监督及招标投标投诉受理单位为鸡西市住房和城乡建设局。项目已具备招标条件，现对施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：黑龙江省鸡西市城子河区 2022 年度供热老旧管网改造项目二标段

2.2建设地点：鸡西市城子河区

2.3建设规模：

杏花矿：

原管路敷设聚氨酯预制直埋保温管 4800m，管径为 DN100，混 凝土阀门井 32 座，路面恢复 5160 ㎡等。

东海矿：

原管路敷设聚氨酯预制直埋保温管 2200m，管径为 DN80，混凝 土阀门井 7 座，路面恢复 2299 ㎡等。（具体内容详见施工图纸及工程量清单）

2.4招标控制价：7630561元

2.5计划工期：30 日历天；计划开工日期：2022年10月 29 日；计划竣工日期：2022年11月28日。（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）

2.6质量标准：符合现行国家、行业及地方工程质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。

2.7招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容

2.8标段划分：本项目不划分标段。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求潜在投标人须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人或其他组织，投标人须同时具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包贰级及其以上资质、有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。

3.2本次招标要求投标人拟派项目负责人具备市政公用工程专业贰级及以上建造师注册证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），项目负责人提供连续3个月（2022年7月至2022年9月）本企业为其缴纳社会保险的有效证明（投标企业应提供社保证明的查询方式及相关信息，包括社保号、身份证号、密码、查询步骤截图等以便于招标人现场核验。）证企相符，且未担任其他在施建设工程项目，提供承诺，格式自拟。国家规定的六类人员除外，如是国家六类人员需提供劳动合同。

3.3拟派项目组织机构人员配备要求：（按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程项目管理机构人员配置管理暂行办法》（黑建规范〔2020〕8号）文件规定）项目负责人1人、技术负责人1人、施工员1人、质量员2人、安全员2人、标准员1*人、材料员1*人、机械员1*人、劳务员1*人、资料员1*人，可兼任的岗位用*表示。项目管理机构人员可在同一项目兼职，但兼职不得超过2个岗位），施工员、质量员应具备有效的岗位证书，安全员应具备安全生产考核合格证书（C 证），技术负责人应具备市政类注册资格或中级及以上工程技术类职称，以上人员须证企相符（不适用证企相符要求的证书除外）、证书有效，除项目经理外其他人员无需提供证件，需填写项目机构人员表，并符合《建筑与市政工程施工现场专业人员执业标准》中施工现场执业实践最小年限的要求，否则其投标将被否决；

注：项目参与方需使用黑龙江省施工现场信息化管理平台，落实相关要求,因施工单位未使用平台受到的罚款、降低信用等级、拉黑等处罚由施工单位承担全部责任。

3.4信誉要求：                                    

3.4.1投标人及其法定代表人、拟派项目负责人及各专业负责人近3年不得有行贿犯罪记录（近3年指2019年8月至2022年8月，以中国裁判文书网公布的各级人民法院判决书中落款日期为准；行贿犯罪记录指判决结果为行贿犯罪的情形），否则将被拒绝投标。[投标人应自行通过“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）进行查询并提供查询结果网页截图]

3.4.2投标人及其法定代表人、拟派项目负责人及各专业负责人不得被列入失信被执行人名单，否则将被拒绝投标（已被解除限制参与招投标活动惩戒的除外）。[投标人应自行通过“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）进行查询，查询日期须为公告发布之日后，并提供查询结果网页截图]

3.4.3投标人未处于被责令停业、投标资格被取消的期限内，未处于工程建设领域信用体系黑名单管理期间，近三年内无建设市场主体不良行为记录（含围标串标、质量安全事故等）。（投标人须提供承诺）

3.4.4投标单位自行出具的"无拖欠工程款和农民工工资" 承诺书（证明投标人没有拖欠工程款和农民工工资的情形）。

3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同二标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；违反本规定，相关投标均将被否决。

3.6本工程采取资格后审。

3.7本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1 潜在投标人应先在"黑龙江公共资源交易网（http://www.hljggzyjyw.org.cn）"进行用户

注册、办理数字证书。使用数字证书登录“黑龙江公共资源交易网”上的交易平台，下载招标文件、 工程量清单等材料。下载时间为 2022 年  09  月  28  日 14 时 00 分至 2022 年 10 月  09  日 14 时 00 分（北 京时间，下同）。

有关手续请查看“黑龙江公共资源交易网”中的《黑龙江省公共资源交易平台(不见面交易)-

操作手册》。投标人需在发售截止时间内至少下载一次招标文件，下载一次后可不受时间限制进行下载招标文件或答疑文件，否则导致的无法下载招标文件或答疑文件，后果自负。

4.2 潜在投标人使用数字证书通过"黑龙江公共资源交易网"在线下载招标文件